• 因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗?

    找法网原创 2016-12-01 09:17:31 此文已帮助过 位用户

    “朝令夕改”在建筑工程中时常发生,发包人要求工程变更的原因非常多,或是因为发包人改变建筑图纸,或许发包人勘察不足、提供资料错误等等。但不管工程变更的原因是什么,一旦发包人要求工程变更造成承包人损失的,承包人可以要求赔偿相应的损失。

    承包人因工程变更遭受损失可以索偿

    在承包人进行建筑工程施工的过程中,发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的,但工程变更,既可能导致工程费用增加,也可能给承包人造成实际损失,发包人应当按照实际情况增付相应的费用,赔偿相应的损失。

    1、发包人变更工程计划,存在以下情形的,应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

    (1)发包人变更计划,提供的资料不准确的。

    (1)发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件,而造成勘察、设计的返工、停工的。

    (3)发包人修改设计。

    2、发包人进行工程变更,增加承包人(实际施工人)工作量的,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,双方当事人就工程变更的费用进行协商处理,协商不成的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

    3、因发包人工程变成的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

    由此可见,发包人进行工程变更给承包人(含勘察人、设计人、实际施工人)造成损失的,应当赔偿相应的费用。要是协商不成的,建议委托专业建筑工程律师在进行磋商,依然无法友好协商的处理的,正好可以让律师直接到法院起诉索偿。

    您知道吗?

    遇到法律问题,有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的严重性,以及可能存在的风险与影响;遇到法律问题,及时找律师咨询专业意见,能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险。

    星力平台下载 闻喜县| 景德镇市| 湘阴县| 临颍县| 南川市| 九江市| 温州市| 阳泉市| 通许县| 永兴县| 运城市| 潼南县| 项城市| 青阳县| 永春县| 温州市| 嘉善县| 容城县| 漾濞| 景洪市| 承德县| 临沧市| 平邑县| 西盟| 内乡县| 丽水市| 东源县| 定陶县| 施甸县| 晋中市| 东方市| 绩溪县| 时尚| 邯郸县| 建平县| 会泽县| 峨边| 江阴市| 额尔古纳市| 涡阳县| 涟源市|